ДОГОВОР ПОДРЯДА
ДОГОВОР ПОДРЯДА №



г. Пермь "___" _____________20__ г.



_____________________________________, далее именуемый «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Маранта», в лице директора Косвинцева Валерия Владиленовича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором в срок выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы на объекте: ___________________________________________________________________________ (далее по тексту – «Объект»). Заказчик в свою очередь обязуется принять результат работ и при отсутствии замечаний уплатить обусловленную цену.

1.1. Конкретный объем работ, их качество, результат и функциональное назначение результата работ определяются Ведомостью договорной цены (Приложение №1 к настоящему договору). За правильность составления Ведомости договорной цены отвечает Подрядчик.

Стороны подтверждают, что к моменту заключения настоящего договора Подрядчик ознакомлен с технической документацией, необходимой для выполнения работ.

1.2. Стороны договорились, что при выполнении и приемке работ для них обязательны все строительные нормы и правила, которыми регламентируются данные работы, даже если данные нормы и правила не являются общеобязательными.

Стороны признают обязательными для исполнения все СНиП, ГОСТ, ТУ, СП и другие документы, входящие в состав обязательных для исполнения на момент выполнения работ в соответствии с актами Правительства РФ о перечнях национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Стороны в полной мере осознают, что результат выполненных работ, должен быть пригодным для использования по назначению и соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ и прочих документов, регламентирующих строительство.

1.3. Цена всех работ по настоящему договору составляет ________________________________________________________________________________

Данная цена работ, является твердой (фиксированной) и не подлежит корректировке с учетом каких-либо «колебаний», кроме заказов на внесение изменений, переданных Заказчиком.

1.4. В стоимость работ включены: транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на страхование, налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые несёт Подрядчик при выполнении условий настоящего договора.

2. Обязанности сторон

Подрядчик обязан:

2.1. Выполнить работы в соответствии с Ведомостью договорной цены.

2.2. Установить требуемый Заказчиком режим входа на Строительную площадку и выхода с нее.

2.3 Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

2.4. Осуществлять уборку и содержание строительной площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ и по их окончании.

2.5. Вывезти в трехдневный срок со дня окончания работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

2.6. Обеспечить полную сохранность существующих конструкций и инженерных сетей. В случае нанесения им ущерба, направить соответствующее уведомление Заказчику и произвести за свой счет восстановительные работы. Срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

2.7. В случае обнаружения работ, не предусмотренных Ведомостью договорной цены, но необходимых для исполнения условий настоящего договора, письменно уведомить Заказчика. До получения письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе выполнять дополнительные работы. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты этих работ.

2.8. Своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения работ, при приемке и в период гарантийной эксплуатации. Срок устранения согласовывается с Заказчиком.

Заказчик обязан:

2.9. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и порядке, предусмотренных в пунктах 2 и 5 настоящего договора.

2.10. Выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3. Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ __________________________________________________

4. Порядок расчетов

4.1. Расчет за фактически выполненные работы производится Заказчиком в течение десяти банковских дней после подписания акта выполненных работ.

5. Качество выполнения работ и гарантии

5.1. Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам.

5.2. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, имеют технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3. Заказчику предоставляется право самостоятельно производить проверку качества выполняемых работ и используемых материалов.

5.4. Гарантийный период непрерывной эксплуатации составляет 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Срок гарантии продлевается на время, в течение которого эксплуатация результатов работ не производилась по причине выявленных в период эксплуатации недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика.

6. Порядок приемки выполненных работ

6.1. Приемка фактически выполненных объемов работ:

Заказчик принимает выполненные объемы работ от Подрядчика по Акту по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату, представляемых Подрядчиком. Сроки предоставления документов.

6.2. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков. В случае отказа от приемки Заказчиком делается соответствующая пометка в акте. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, достигнутый письменным соглашением сторон.

6.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял постоянный контроль и надзор за их выполнением.

6.5. Приемка отдельных конструкций и скрытых работ осуществляется по мере их готовности и подтверждается актами на скрытые работы. О такой приемке Подрядчик извещает Заказчика за 2 рабочих дня. В случае выполнения указанных работ без приемки Заказчиком, Подрядчик по требованию Заказчика вскрывает любую часть выполненных работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

7. Расторжение договора

7.1. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков начала и (или) окончания выполнения работ более чем на 7 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ;

- утраты Заказчиком возможности финансирования работ.

7.2. При расторжении договора незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость качественно выполненных работ в объеме, определенном сторонами совместно.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

7.4. Расторжение договора по причинам, не предусмотренным п.8.1 настоящего договора, допускается только в судебном порядке.

8. Привлечение субподрядчиков

8.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ другие организации – субподрядчиков, по согласованию с Заказчиком. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ в обусловленный срок и надлежащее их качество несет Подрядчик.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, последний выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый дней просрочки до дня выполнения работ в полном объеме включительно.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки.

9.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по настоящему договору.

9.4. Подрядчик не несет ответственность за дефекты и недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации, если докажет, что они являются следствием нормального износа или ненадлежащей эксплуатации результата работ Заказчиком.

10. Прочие условия

10.1. В случае причинения материального ущерба третьему лицу во время и в результате выполнения работ Подрядчик принимает срочные меры по его ликвидации или компенсирует нанесенный ущерб в полном объеме.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижения согласия сторон, устанавливается претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней со дня получения претензии. В случае не урегулирования спора, любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Пермского края.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений и подписывается обеими сторонами.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного выполнения каждой из сторон своих обязательств.

10.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую, по одному экземпляру для каждой стороны.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты



Заказчик: Подрядчик: ООО «Маранта»




























Made on
Tilda